工程分包协议合同5篇
在合同广泛存在的环境中,要怎么利用好它呢,想必很多人都在思考如何制定一份全面的合同吧,以下是小文学范文网小编精心为您推荐的工程分包协议合同5篇,供大家参考。
工程分包协议合同篇1
甲方:________________
乙方:________________
甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则,经友好协商,就相关合作事宜, 达成如下,双方共同遵守:
第一条:分包工程范围
甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_ 所属工程项目施工承包乙方。
乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_所有项目施工。
第二条:分包期限
分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程竣工止。
第三条:付款及结算方式
1、工程进度款:工程进度达到60%以上,以施工总合同价款的30%拨付工程进度款。
2、结算方式:甲方以油田公司最终审定工程结算后,按工程定额直接费中人工费总造价乘以1.55%结算。
第四条、施工质量及竣工验收
1、保证施工质量达到相应的质量验收规范,达到合格等级
2、本工程质保期为 贰 年。
3、甲方按照最终审定结算金额的直接费中人工费的50%预留质量保证金,质量保证期满后,一次性付清给乙方。
第五条:甲乙双方的权利和义务
(一) 甲方的权利和义务
1、负责提供本项工程所需的材料及大型机械设备。
2、双方签署合同之日起,甲方将其所属项目委托乙方。
3、负责协调本项工程中发生相关的一切事宜。
4、甲方应按约定如期向乙方支付施工费用,愈期3天无故不支付,则按每天5%的标准向乙方支付滞纳金。
(二) 乙方的权利和义务
1、乙方管理及工作人员在施工期间,应遵守国家的法律法规,自觉遵守甲方 的规章制度,配合甲方管理人员的安排。
2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。
3、甲方有权根据乙方施工内容及质量提出合理建议,乙方需积极与甲方进行协商,并 根据协商结果作相应调整。
4、乙方应负责施工期间的所有材料的看护及设备保管维护。
5、乙方负责承担因该工程施工期间发生的所有安全事故,及一切后果。
6、乙方负责处理工程质保期期间发生施工质量问题。
第六条:违约责任
1、乙方未能按施工合同规定时间如期完成工程施工,则均属违约,应给予甲方经济赔 偿,赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、若甲方未能够按期付款,则按合同法规定给乙方5%滞纳金。
3、本协议委托内容确定以及费用总额、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任 何一方违约,违约方须赔偿对方。
第七条:其它
1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。
2、本协议中未尽事宜,双方协商解决,并另行签定补充协议。
3、本协议自签定之日起生效。
甲方: 乙方 :
身份号码: 身份号码:
本合同于____年____月____日签订于____
工程分包协议合同篇2
承包方(甲方):
分包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:武汉市黄陂区蔡榨小学迁建工程
2、工程地点:蔡榨街王堰角村
3、工程质量:按图施工、达到图纸设计及验收要求
4、工程技术条件:(详见图纸及规范要求)。
第二条 分包范围和内容
图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。
上述工作范围包括但不限于以下具体工作:材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护(场区道路、设施、施工电梯、楼梯及施工通道)等。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
具体内容及要求见施工设计图纸。
第三条 施工工期
总工期为 天。
第四条 结算方式
1、本工程实行总价包干结算方式,包括施工图纸范围内所有钢结构工程的主材、辅材料,构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。
2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。
3、合同价暂定为:人民币 元(大写: 元整)。
第五条 付款方式
1、双方签订合同后三日内日,甲方支付乙方预付款 元(大写: 元整)。
2、工程完工后,经业主、甲、乙叁方共同验收合格,余款在验收合格(扣除质量保修金后)三个月内付清。甲方扣除合同总价的5%(无息)作为质量保修金,质量保修金期限为一年,保修期到后一周内付清质量保修金。
3、所有工程款项现金支付,乙方提供相应建安税票。
第六条 双方责任
一、甲方责任
1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。
二、乙方责任
1、乙方出具书面委托,指派 为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。
2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、项目管理协议等规定,做到安全、文明施工,不影响项目正常工作、生活,并对施工的可靠性、安全性负责。
5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
6、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担;由乙方间接原因导致的他方安全事故及责任和因此发生的费用由乙方承担。
9、乙方应当编制钢结构的相关竣工资料及协助甲方办理对内对外结算工作。
10、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
11、现场场区的道路、设施、设备、施工通道等原有建筑物的成品保护由乙方负责,若有损坏,乙方负责赔偿或修复。
第七条 违约责任
1、由于乙方的原因,导致甲方受到业主、监理及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。
第八条 附则
1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关结算手续,所造成的损失由乙方承担。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同在双方签字盖章、甲方支付预付款后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。
4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
承包人:
分包人:
工程分包协议合同篇3
劳务发包人:
劳务承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务承包工作对象及劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:
质量标准:质量评定等级为合格
二、工作期限
开始工作日期: 年 月 日;
结束工作日期: 年 月 日;
总日历天数为: 天。
三、劳务价款
1、本工程的劳务价款采用下列方式计算:
根据20__年《 省安装工程计价表》,按实际完成的工程量清单计算,采用人工定额基价为 37元/工日 , 取机械费定额总价的 50% 。
2、劳务价款的支付
(1)合同生效即支付预付款 30000 元;
(2)进度款支付:
每月根据本月完成的工程量计算价款, 支付 本月完成价款的60% ;
(3)最终支付:
工程竣工验收后,根据劳务结算总价款,支付至 劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金,质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内,付清(质量保证金不计利息)。
四、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承包合同。
五、图纸
劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前,向劳务承包人提供图纸 2 套。 六、劳务发包人义务
1、成立与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;
2、除非本合同另有约定,劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求;
(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;
(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务承包人自身的手续除外);
(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施:满足生产生活要求 ,劳务承包人对其设施进行妥善保管;
3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
4、及时提供相应的施工图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
5、按本合同约定,及时向劳务承包人支付劳动报酬;
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
七、劳务承包人义务
1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责,组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许,不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,经劳务发包人批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;
4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
八、工程量及点工的确认
1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人,由劳务发包人确认,作为进度款的支付依据;
2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人,由劳务发包人确认,作为工程款的结算依据;
3、全部工作完成,经劳务发包人认可后14天内,劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
九、争议解决
合同双方在履行合同时发生争议,采取以下方式解决:
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
十一、合同份数
本合同正本肆份,具有同等效力,由双方各执二份。
十二、补充条款
十三、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 签字、盖章后生效。
劳务发包人:(公章)
劳务承包人:(公章)
工程分包协议合同篇4
为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《____市消防条例》,本着谁主管、谁负责的原则,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故,制定本协议。
分包单位应履行如下条款:
一、认真落实公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《____市消防条例》,分包、外协单位保卫部门应对施工现场防火工作负全责,保证实现无重大火险火灾责任事故。
二、接受总包单位对防火工作的监督,接受公安消防机关的监督检查,对指出存在的消防方面的隐患,须及时进行整改,不得拖延。
三、分包、外协单位须制定相应的防火安全制度和措施,并指定专人负责防火工作.结合本单位实际情况,进行经常性检查,确保安全。
四、分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关防火知识方面的安全教育,避免违章行为,杜绝事故发生。
五、分包、外协单位应自行备齐相应的灭火器材并保证器材完好,处于灵敏有效状态。
六、分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《外施队治安保卫协议书》并监督执行。
总包单位应履行下列条款:
一、在上级公安消防机关的指导下,协助分包单位保卫部门做好火灾防范工作,负责监督本协议具体实施,共同做好防火工作。
二、对在联合检查中发现的防火方面不安全隐患,有权提出整改意见,保证安全。
三、对违反防火规定问题造成不良后果的,有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。
此协议一式两份,双方各存一份。
甲方代表: 乙方代表:
盖章: 盖章:
二零 年 月 日
工程分包协议合同篇5
总包单位:(简称甲方)
分包单位:(简称乙方)
经甲乙双方协商决定,现将 工程承包给乙方施工。为明确甲、乙双方各自的责任,经双方一致协商,特签定此合同书,具体内容如下:
1、乙方要严格按甲方要求的工期及质量完成生产任务,如 不能按要求完成或造成质量事故,甲方有权要求乙方按价赔偿且可单方面解除劳务合同。杜绝安全隐患,防止安全事故的发生。乙方不得违章作业,要遵守甲方现场的规章制度,做好现场生活区、工作区的文明施工。
2、进场时间:
3、按照图纸施工,按黑龙江省地方现行标准及技术质量交底检查验收。
4、承包方式:包工不包料(不发生计时工)。
5、承包范围:该工程所有砼工程的施工(包括振捣、找平,不包括预制过梁、木砖等小型预制构件)。
6、承包单价:按砼量计算(1、铲车上料12.00元/m;2、人工上料15.00元/m;3、商品砼10.00元/m)。
7、质量要求:符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50024-20__)及相应的地方标准中的优良标准。达不到该标准扣乙方承包总金额20%工程款。
8、工期要求:20__年6月30日至20__年11月30日。因乙方原因造成工期拖延,每天罚款20__元,并承担其它相应经济损失。因甲方原因(如停水、停电、材料供应不及时)造成拖延工期,工期相应顺延。
9、结算方式:分期付款:二层主体完按实际工程量付工程款的70%,拆模后经检查验收合格后方可付剩余的30%工程款,以上层每两层完按实际工程量付工程款的70%,拆模后经检查验收合格后方可付剩余的30%工程款。每次支付工程款时须经项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、材料员、保管员签字认可。
10、处罚条例:乙方应按现行黑龙江省地方现行标准及技术质量交底进行施工,如经甲方验收达不到合格标准要求按如下条款进行处罚:
1)每发现一处涨模,除将涨模处剔凿达到要求外罚款200元。
2)每发现一处模板下沉现场,罚款50元并返工处理。
3)模板截面尺寸应符合设计要求和质量检查验收规定。如不符合要求每发现一次罚款100元并返工处理。
4)木工支模板要按计划下料少剩短头,如发现有短头不用而用大张板,每发现一处罚款300元。
5)需要切割整张板、整根木方,要得到甲方现场项目经理、工长及技术员的同意,如发现不经甲方认可的切割整板、整方,每切割一张整板罚款200元,每切割一根整方罚款300元。
6)按预算领取钉子、脱模剂、胶带,不得随处乱丢。如发现超预算或随处乱丢每发现一次罚款200元。
7)拆除模板按指定地点堆放整齐,如乱丢乱放每次发现罚款200元。
8)必须服从甲方领导及指挥,如不服从管理每次罚款200元。
11、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自甲、乙双方签字盖章时生效。
12、本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
